Типовой договор на оказание услуг по ремонту оборудования

Договор на техническое обслуживание оборудования — Договор оказания услуг, работ

_______________                                                                                                                        «___» ___________ 201__ г.

            _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и _______________________________,  
именуемое  в  дальнейшем   «Заказчик»,  лице ______________________________ действующего на основании  ___________________ с  другой  стороны,  заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя  техническое обслуживание, настройку, регулировку аппаратной части принтеров,  компьютерной техники и локальной сети указанных в приложении №1 настоящего договора, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Исполнитель принимает на себя поставку расходных и комплектующих материалов для поддержания работоспособности и  для ремонта Оборудования.

1.3. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1-1.2 услуги и материалы в порядке, установленным разделом 4 настоящего договора.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Техническое обслуживание Оборудования по договору включает в себя следующие виды работ:

• профилактику  (плановые работы по обслуживанию и ремонту);
• текущий ремонт (внеплановые работы по обслуживанию и ремонту);
• настройку техники (работы, являющиеся следствием профилактики или текущего ремонта);
• выезд по вызовам;
• срочный вызов по Техническому обслуживанию ( любые виды работ, не терпящие отложения в силу их производственной необходимости или невозможности их выполнения в установленном порядке, выполняемые в ночное время или в выходные, праздничные дни )

2.2. Оборудование принимается на техническое обслуживание только после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового Оборудования.

2.3. Техническое обслуживание Оборудования,  осуществляется Исполнителем по вызову Заказчика.

2.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по ремонту в течение 1 (одних) суток с момента поступления вызова. В случае отсутствия запасных частей и расходных материалов, срок может быть изменен по  согласованию сторон.

2.6. Транспортировка картриджей для осуществления их заправки или восстановления производится силами Заказчика.

2.7. После произведенных работ подписывается “Акт выполненных работ”, в котором указывается список произведенных работ и установленные или замененные комплектующие или расходные материалы, а также время затраченное на выполнение работ .

Если немотивированный отказ Заказчика от подписания акта выполненных работ повлек за собой просрочку  в сдаче работы, риск случайного повреждения обслуживаемого Оборудования переходит к Заказчику с даты, когда акт должен был быть подписан.

При уклонении Заказчика от подписания акта выполненных работ (принятия выполненных работ) в течение 7 дней от даты предъявления акта на подпись Заказчику, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору.

2.8.    Оплата Срочного вызова по Техническому обслуживанию осуществляется по двойной стоимости.

2.9.    Оплата нового Оборудования, расходных материалов  и комплектующих (ЗИП), для замены вышедших из строя, производится  Заказчиком дополнительно и не входит в стоимость обслуживания по Договору.

2.10.  Поставка нового оборудования и материалов , по умолчанию, осуществляется в течении 7-14 дней, а при определенных условиях согласно срокам, установленным Исполнителем в счетах на оплату и согласованными с Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 3.1. Заказчик обязан:

• принять и оплатить оказанные услуги  в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором;
• установить лиц ответственных за эксплуатацию Оборудования;
• завести “Журнал вызовов” и соблюдать его заполнение;
• работать на расходных материалах рекомендуемых Исполнителем;
• при первых признаках поломки Оборудования немедленно сообщать Исполнителю;
• принять все производимые Исполнителем работы, с подписанием соответствующих актов выполненных работ;
• обеспечить доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию Заказчика.
• обеспечить согласованность вызовов , в случае если ответственных лиц более одного.

3.2. Исполнитель обязан:

• соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном договоре;
• незамедлительно реагировать на вызова Заказчика;
• предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо запасных частей;
• поддерживать минимальные складские запасы расходных материалов и запасных частей для обслуживаемого Оборудования;

3.3.

Исполнитель не несет ответственности за качество работы Оборудования, в случае использования расходного материала, не рекомендуемого Исполнителем, за информацию на жестком диске, в случае физического разрушения поверхности диска, некорректного низкоуровневого форматирования,  при обнаружении  вирусных программ, а также при использовании оборудования с узлами, блоками, деталями,  которые отработали свой ресурс.

3.4 Заказчик, по согласованию с Исполнителем может зарезервировать находящееся на складе Исполнителя новое Оборудование до оплаты на срок не более трех дней. В случае отсутствия подтверждения оплаты платежным поручением резерв снимается в безусловном порядке без предварительного уведомления Заказчика.

Заказчик обязан получить зарезервированную и оплаченную продукцию не позднее трех дней с момента прихода денег на расчетный счет Исполнителя либо воспользоваться услугами службы доставки Исполнителя. По истечении срока резервирования продукция снимается с резерва и Исполнитель не несет ответственности за их своевременную поставку.

Заказчик вправе согласовать с Исполнителем большие сроки резервирования.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.2. Оплата по договору может быть изменена в связи с изменением цен на материалы, условий оплаты труда и появления других затрат, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, о чем Заказчик извещается за 30 дней до наступления срока оплаты.

4.3. Оплата по договору производится на основании счета-фактуры, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. При просрочке оплаты Заказчиком более 14 дней Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору.

4.5. В случае задержки оплаты по договору, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение 3-х дней.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует качественное обслуживание и ремонт Оборудования в сроки, установленные Договором при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации, рекомендуемых Исполнителем.

5.2. Гарантия Исполнителя действительна при условиях соблюдения сотрудниками Заказчика основных правил, изложенных в сопроводительных документах на оборудование (инструкция пользователя).

5.3. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется обеспечить повторное их выполнение за счет собственных средств.

5.4. Оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

• наличия механических повреждений, в случае небрежного обращения;
• нарушения правил эксплуатации ;
• если Оборудование было вскрыто или ремонтировалось лицом, на то не уполномоченным Исполнителем.

5.5.  Гарантия не распространяется на расходные материалы.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Срок действия настоящего договора с «___» ___________ 201__ г. по «___» ___________ 201__ г. В случае, если по окончании срока действия договора не поступило письменного извещения о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий срок.

6.3. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае грубого нарушения условий настоящего договора, в случае уклонения Заказчиком от подписания акта выполненных работ и просрочки оплаты счета-фактуры более 14 дней, при этом другая сторона должна быть  письменно извещена об этом не позже, чем за 30 дней.

6.5. Все права и обязательства по настоящему договору передаются третьим лицам с письменного соглашения сторон.

6.6. В случаях,  не предусмотренных настоящим договором, стороны  руководствуются действующим законодательством РФ.

6.7. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одной для каждой из сторон.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора и результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения настоящего договора по взаимному согласию сторон на период действия указанных обстоятельств.

7.4 Исполнитель не несет ответственности за задержку, либо срыв поставки продукции по вине фирмы-производителя.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________             ЗАКАЗЧИК __________________________

 
МП                                                                                  МП

Приложение № 1 к Договору №

Спецификация оборудования подлежащего техническому обслуживанию

ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________             ЗАКАЗЧИК __________________________

                                                 МП                                                                                  МП

Договор на ремонт оборудования между юридическими лицами

Договор на ремонт оборудования №___.

г. Самара. «___» ___________ 200__ года.

-С», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________ ___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.Предметом настоящего договора является выполнение Исполнителем по заданию Заказчика работ по ремонту следующего оборудования (в дальнейшем «оборудование»): _____________________________ _____________________________________________________________________________________________ на объекте, расположенном по адресу: ___________________________________________________________.

1.2.На ремонт принимается оборудование, имеющие техническую документацию.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Права и обязанности Исполнителя:

2.1.1.Исполнитель обязуется выполнить ремонтные работы в течении ______________________________

рабочих дней (из расчета пятидневной рабочей недели), с даты поступления заказа на ремонт оборудования.

2.1.2.Перечень оборудования, в отношении которого производится ремонт, определяется в спецификации (приложение №1 к договору).

2.1.3.Исполнитель выполняет ремонтные работы в своем техническом центре, самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для выполнения ремонтных работ, а также график их работы.

2.1.4.После выполнения ремонтных работ Исполнитель обязуется предоставить Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.5.Исполнитель гарантирует безотказную работу оборудования в течении одного месяца с даты осуществления сдачи-приемки отремонтированного оборудования по соответствующему Акту.

2.2.Права и обязанности Заказчика:

2.2.1.Заказчик обязуется своевременно оплачивать выполняемые работы в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.2.Заказчик обязуется эксплуатировать оборудование в строгом соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

2.2.3.После завершения выполнения работ по настоящему договору и предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки работ Заказчик обязуется в течении одного дня произвести приемку работ и подписать Акт сдачи-приемки работ, забрать оборудование либо дать мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ и согласия со стороны Исполнителя с претензиями Заказчика сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем выявленных недостатков в выполненной работе и необходимых доработок.

2.2.4.Заказчик имеет право проверять ход и качество выполняемых Исполнителем ремонтных работ, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.5.Заказчик обязан обеспечить все необходимые условия для беспрепятственного выполнения работ Исполнителем.

3.Стоимость и порядок оплаты.

3.2.Оплата за ремонтные работы производиться после выполнения ремонтных работ и в соответствии со счетом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо путем внесения наличных денежных средств, в кассу Исполнителя.

3.3.Датой выполнения обязательств по оплате считается дата зачисления суммы оплаты на расчетный счет либо в кассу Исполнителя.

4.1.Все споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются соглашением сторон. В случае невозможности разрешения споров мирным путем стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Самарской области.

4.2.Исполнитель за нарушение срока выполнения работ по своей вине уплачивает заказчику пеню 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.

4.3.Заказчик за просрочку оплаты выполненных работ (согласно разделу 3 настоящего договора) уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки платежа.

4.4.Заказчик за необоснованный неприем законченных работ (согласно разделу 2.2.3 настоящего договора) уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день приема.

4.5.Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем договоре, определяется в соответствии с законодательством РФ.

5.Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1.Договор действует после его подписания и подписания всех указанных в нем приложений до полного выполнения обязательств, взятых на себя сторонами.

6.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе к приложениям к договору, действительны только в случае письменного их согласования обеими сторонами договора.

6.3.Принятие договора, в том числе и посредством факсимильной связи, подписание договора и отправка его в адрес Исполнителя, в том числе и посредством факсимильной связи, является заключением договора.

6.4.Настоящий договор составлен на двух листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру находится у каждой из сторон.

6.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.Адреса, реквизиты, печати и подписи сторон.

Исполнитель: ООО “ЭЛВЕС-С”, г. Самара, /т. /

Договор N ____ на ремонт технологического оборудования

1.9. Сроки ремонта:

этап 1 — ________________________;

этап 2 — ________________________;

этап 3 — ________________________;

По согласованию сторон сроки могут быть изменены актом переноса сроков ремонта (Приложение N _____ к настоящему Договору).

1.10. Работа выполняется иждивением Исполнителя — из его материалов, его силами и средствами.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Организация ремонта Оборудования включает:

планирование работ по ремонту;

допуск слесарей и других специалистов к ремонту;

контроль качества результатов ремонта;

испытания оборудования после ремонта.

2.1.1. Планирование работ по ремонту Оборудования.

Виды работ по ремонту и сроки их выполнения определяются сетевым графиком (Приложение N _____ к настоящему Договору). Исходными данными для разработки сетевого графика ремонта Оборудования являются техническое состояние Оборудования и обеспеченность технологической оснасткой, ремонтной документацией, запасными частями и материалами.

Техническое состояние Оборудования отражается в акте выявленных дефектов (Приложение N _____ к настоящему Договору).

2.1.2. Допуск работников и специалистов к ремонту Оборудования.

К работам по ремонту Оборудования допускаются работники и специалисты, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже ___________.

2.1.3. Выполнение ремонта Оборудования.

2.1.3.1. Подготовка Оборудования к ремонту осуществляется Заказчиком в следующие сроки: ______________________________ и включает:

чистку и мойку Оборудования;

обеспечение свободного доступа к Оборудованию для выполнения работ;

подбор необходимой эксплуатационной и ремонтной документации;

При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.2. Сдача Оборудования или его составляющих частей в ремонт оформляется актом сдачи (Приложение N _____ к настоящему Договору).

2.3. Выдача Оборудования или его составляющих частей из ремонта оформляется актом приемки (Приложение N _____ к настоящему Договору) и ремонтным паспортом (Приложение N __ к настоящему Договору).

2.4. Качество ремонта Оборудования контролируется службой _______________ Заказчика и службой контроля Исполнителя по установленным регламентам.

2.5. Получая Оборудование после ремонта, Заказчик проверяет:

— наличие документации, программ, соответствие записей о проведенном ремонте и испытании;

— комплектность, техническое состояние, работоспособность Оборудования.

2.6. Агрегаты, узлы, детали ____________________, снятые при ремонте Оборудования, подлежат передаче Заказчику по акту в _______________ срок.

Агрегаты, узлы и детали передаются без упаковки. Агрегаты, узлы и детали, имеющие пломбы: ____________________, должны передаваться без вскрытия пломб.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА

3.1. Отремонтированное Оборудование должно соответствовать требованиям ремонтной документации. Параметры назначения, эргономики, экологии, технологичности, надежности (кроме послеремонтного ресурса), транспортабельности и безопасности должны быть: _______________________.

Послеремонтный ресурс машины должен быть согласован с Заказчиком и указан в ремонтном паспорте.

3.2. Отремонтированное Оборудование должно пройти приемо-сдаточные испытания в соответствии с техническими условиями на их ремонт, принято службой технического контроля Исполнителя, в паспорте (формуляре) машины (составной части) должна быть произведена запись о проведенном ремонте, а на составную часть, не имеющую паспорта (формуляра), нанесено клеймо службы контроля качества Исполнителя.

3.4. Отремонтированное Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по _________________ (указать стандарт). На Оборудовании должны быть восстановлены все надписи, предусмотренные конструкторской документацией на новую машину.

3.5. Счетчики учета ресурсов должны быть установлены Исполнителем на начало отсчета и опломбированы.

— наименование и товарный знак ремонтного предприятия;

— год и месяц проведения ремонта;

— обозначение технических условий, в соответствии с которыми выполнен ремонт.

3.7. Отремонтированное Оборудование должно быть заправлено маслами (смазками) и рабочими жидкостями в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации.

3.8. Комплектность выдаваемого из ремонта Оборудования должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Изменение комплектности машин (составных частей) должно быть согласовано с Заказчиком.

3.9. Исполнитель гарантирует соответствие качества отремонтированного Оборудования требованиям нормативной документации. Гарантийный срок составляет: _______________ с момента подписания сторонами акта приемки Оборудования из ремонта.

3.10. Если в период гарантийного срока Оборудование находилось в ремонте по вине Исполнителя, то гарантийный срок продлевается на продолжительность простоя в ремонте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить ремонт в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему;

4.1.2. Предоставить детали и расходные материалы для ремонта Оборудования;

4.1.4. В течение гарантийного срока регулировать Оборудование без ремонта и замены деталей;

4.1.5. При необходимости провести гарантийный ремонт, т.е. устранение производственных дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;

4.1.6. Выдать документы для замены изготовителем негодных деталей на новые.

4.1.8. Не позднее __________ с момента завершения работы уведомить об этом Заказчика, согласовать с ним дату приема-передачи результата работ и подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета и счета-фактуры.

4.1.9. В день, согласованный Сторонами, передать Заказчику результат работы и оригиналы документов.

4.1.10. Не передавать результат работы третьим лицам без согласия Заказчика.

Договор подряда на ремонт оборудования — образец

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на ремонт оборудования. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Согласно договору подряда, заказчик поручает, а подрядчик берет на себя обязательство выполнить за определенную денежную сумму в оговоренный сторонами срок работы по ремонту оборудования. Договор подряда на ремонт оборудования – это выполнение определенных ремонтных работ за вознаграждение.

Ремонт — это совокупность различных работ, проводимых для восстановления работоспособности оборудования, нарушенной во время эксплуатации в следствие поломок. В зависимости от степени повреждения и износа деталей, а также трудоемкости ремонтных работ предусматривается текущий, внеплановый и капитальный ремонт.

Ремонт оборудования обычно включает в себя следующие работы:

• планирование работ по ремонту оборудования;
• выполнение ремонтных работ;
• контроль качества результатов ремонта;
• испытания оборудования после проведения ремонта.

Предметом договора подряда является оборудование, которое нуждается в ремонте. Заказчик после выполнения задания подрядчиком должен принять ремонтные работы, проверить их качество и произвести оплату.

Подрядчик при выполнении ремонтных работ может обращаться за помощью к третьим лицам (субподрядчику), если иное не предусмотрено условиями договора. В таком случае подрядчик несет ответственность за сроки и качество исполнения субподрядчиком работ.

Сторонами соглашения могут выступать как физические лица, так и предприниматели, и различные организации. Если одной из сторон выступает физ.

лицо, то договор подряда на ремонт оборудования может быть заключен как в письменной, так и в устной форме.

В случае, если сумма сделки превышает минимум в 10 раз установленный законом МРОТ (минимальный размер оплаты труда), то обязательной будет письменная форма соглашения.

Правовое регулирования данной сделки отражено в гл.37 Гражданского кодекса РФ.

Существенные условия договора подряда на ремонт оборудования

Существенными условиями соглашения подряда являются предмет и срок, которые должны быть конкретизированы.

Предмет

Предметом подрядных работ по законодательству должен быть овеществленный результат. В данном случае предметом выступают как сами ремонтные работы оборудования, так и их результат (отремонтированное оборудование).

Срок

В соответствии с положениями ГК РФ в соглашении подряда необходимо указывать начальный и конечный сроки выполнения задания, т.к. целью заказчика является получение необходимого результат в конкретные сроки.

Структура и содержание типового договора подряда на ремонт оборудования

1. Дата и место заключения соглашения.
2. Наименование сторон.
3. Предмет договора подряда. Необходимо указать конкретные действия по ремонту оборудования, которые должен выполнить подрядчик.
4. Срок действия договора.

   Соглашение действует с момента его подписания до полного исполнения обязательств по договору, включая обязанности подрядчика в гарантийный срок.

5. Права и обязанности сторон.
6. Сроки выполнения работы. Можно определить начальный, промежуточный, конечный срок выполнения ремонтных работ.

   По согласованию сторон сроки могут быть изменены актом переноса сроков ремонта.

7. Стоимость работ и порядок расчетов. Цена договора может быть твердой либо определена предварительно согласно составленной смете.
8. Порядок сдачи-приемки.

   Сторонами сделки подписывается акт приема-передачи выполненных работ, который подтверждает исполнение обязательств подрядчиком по ремонту оборудования в установленный срок.

9. Ответственность сторон.
10. Основания и порядок расторжения договора.
11. Разрешение споров.
12. Форс-мажор.

13. Прочие условия.
14. Список приложений.
15. Адреса и реквизиты сторон.
16. Подписи сторон.

Сопутствующие документы

На нашем сайте вы можете скачать шаблон договора подряда на ремонт оборудования с сопутствующими документами:

• Акт приема-передачи материалов;
• Акт приема-передачи оборудования;
• Перечень материалов;
• Перечень оборудования;
• Смета;
• Тех. задание;
• Доп. соглашение;
• Протокол разногласий;
• Протокол согласования разногласий.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах: